Образец договора оказания услуг с предоплатой

Образец договора оказания услуг с предоплатой

Договор подряда с предоплатой (авансовым платежом): образец


Образец договора подряда с предоплатой предусматривает включение в текст условие о том, что подрядные работы будут выполняться после того, как заказчик осуществит их оплату. При этом никаких ограничений по поводу того, какой размер предоплаты будет установлен (100% или даже 10%), не существует — стороны должны прийти к обоюдному решению в данном вопросе. Авансовый платеж по договору подряда может быть выгоден обеим сторонам: заказчик, внеся предоплату, надеется на то, что подрядчик в таком случае приступит к выполнению работ в срок и будет мотивирован получить оставшуюся сумму денег.

Самому подрядчику тоже удобно получить деньги еще до приступления к работе — во-первых, он имеет гарантию, что заказчик не откажется от его услуг, а во-вторых, на покупку необходимых для подрядных работ материалов и оплату труда рабочих он может использовать именно этот аванс, а не собственные средства. Заключение подрядного договора с условием предоплаты всегда несет риски. Это естественно, что заказчик беспокоится о собственных средствах, которые он передает заранее, ничего в ответ при этом не получив.

Именно поэтому часто в образец договора подряда с предоплатой вносятся условия, не всегда приятные подрядчику. И чем выше договорная стоимость подряда, тем больше подобных условий может быть прописано.

Рассмотрим основные из них: Требование заказчика отработать аванс к конкретной дате и документально это подтвердил.

Если подрядчиком не выполняется это требование, то с него могут списываться неустойки за несоблюдение условий договора. Возврат неотработанного аванса.

Если был внесен авансовый платеж по договору подряда, но подрядчик его не отработал, то со стороны заказчика может поступить требование возврата уплаченной им суммы. К тому же сюда еще могут приплюсовать неустойки за просрочку выполнения работ. Уменьшение суммы авансовых платежей. При крупных и дорогостоящих подрядных работах, заказчик и подрядчик зачастую договариваются о поэтапной оплате, то есть авансовые платежи должны поступать с установленной периодичностью.

Предоплата по договору оказания услуг образец договора

Подобная мера в большей степени отвечает интересам исполнителя, но вместе с тем создает значительные риски для заказчика. Образец договора, подробную инструкцию по его составлению можно найти в статье.

Образец договора с предоплатой на оказания услуг word. Практика показывает, что основные риски по такому договору несет заказчик, потому что исполнитель получает только преимущества:.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор оказания услуг Предоплата в договоре возмездного оказания услуг Нанимая людей на выполнения определённых работ или оказания услуг, стороны могут прийти к необходимости о внесении предварительного платежа. Деньги должны быть переданы до момента выполнения задания, непосредственно при заключении основного соглашения.

Далее рассказано, что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенников, какие документы должны быть оформлены для безопасной передачи денежных средств. Заключив договор об оказании услуг, лицо, являющееся исполнителем, соглашается выполнить для заказчика определённую работу, получив взамен денежное вознаграждение ст.

Зачастую работнику в целях подтверждения платежеспособности и благонадёжности предоставляют предоплату. Обычно — если соглашение рассчитано на длительный период, потребуется провести дорогостоящие и сложные работы. Предоплата не является обязательным условием при заключении данного типа договоров.

Соглашение о подряде с пунктом о предварительной оплате может быть составлено только при обоюдном согласии сторон.

Предоставляется она в качестве гарантийного платежа, благодаря чему исполнитель обязуется оказать платные услуги. Это выгодно обоим партнёрам:. Исполнитель также гарантирует себе, что даже в случае отказа от его услуг ст.

Поскольку всё решают изначальные положения договора, то заказчик, чтобы обезопасить себя, может прописать в нём условие, что внесённая предоплата приравнивается к коммерческому кредиту. Благодаря

Как включить предоплату в договор оказания услуг — образец

  1. /
  2. /

9 июля 2020 0 Рейтинг Поделиться Предоплата по договору оказания услуг взимается с заказчика до момента выполнения его задания исполнителем.

В статье мы подробно рассмотрим, как юридически грамотно прописать в договоре оказания услуг условие о предоплате, в чем ее отличие от аванса, и другие важнейшие нюансы предварительных платежей. Предоплата представляет собой передачу части или всей цены договора продавцу (исполнителю) до исполнения им своей части обязанностей. Например, поставщик получает некоторую сумму до поставки товара, исполнитель — до фактического выполнения работы или оказания услуги.

Предоплата выполняет две функции. Во-первых, это доказательство заключения договора, а во-вторых, гарантия исполнения заказчиком (покупателем) своих обязательств.

Предоплата не является способом обеспечения исполнения обязательств (ст.

329 Гражданского кодекса РФ). По Гражданскому кодексу РФ термин «предварительная оплата» имеет близкое по значению понятие — «аванс».

В ст. 711 ГК РФ применительно к договору подряда (а по аналогии закона, согласно ст.

783 ГК РФ, и к договору возмездного оказания услуг) эти термины используются как синонимы. В то же время в ст. 823 ГК РФ эти понятия трактуются как две отдельные разновидности коммерческого кредита. То есть нельзя с уверенностью сказать, что закон четко разграничивает или отождествляет эти категории.
Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 19.08.2003 № 12359/02 эти термины разграничены:

«Налогоплательщик, получив авансовые платежи или предоплату в счет предстоящих поставок.»

.

В постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 02.04.2020 № Ф10-1009/2019, напротив, используется формулировка «предварительный (авансовый) платеж», т. е. эти термины признаются синонимами.

Есть и другое мнение касательно соотношения этих понятий: термин «аванс» применяется при предварительной передаче части цены, а «предоплата» — это передача исполнителю (продавцу) 100% суммы.

Договор оказания услуг 2020 года: скачайте образец бланка для заполнения в Word и PDF

Договор оказания услуг – это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенные работы в установленные сроки, а вторя сторона (заказчик) – внести за них оговоренную плату. Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т.

д. К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы.

Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.

В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

  1. Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
  2. Дата и город заключения договора.
  3. Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  4. Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
  5. Права и обязанности заказчика и исполнителя
  6. Информацию об ответственности сторон.
  7. Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
  8. Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
  9. Реквизиты и подписи (печати) сторон.
  10. Прочие важные сведения по сути договора.
  11. Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими

Образец договора на выполнение работ и оказание услуг

Содержание от _____________г.

ЗАО «Пожарная безопасность», именуемое в дальнейшем «исполнитель», в лице директора Иванова Василия Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Март», именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице директора Сидорова Григория Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение работ по зарядке, ремонту и техническому обслуживанию огнетушителей, согласно требованиям ГОСТ, СП, ПБ,ТУ и других нормативных документов. 2.1. Стоимость работ (услуг) по настоящему договору определяется согласно приложения №1.

Стоимость услуг НДС не облагается (Уведомление ИМНС России по г. Красноярску №6237 от 12.08.2005г) 2.2. Оплата по настоящему договору производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя или иными способами, предусмотренными Законодательством Российской Федерации согласно выставленному счету.

2.3. Заказчик производит предоплату в размере 100 % общей стоимости, указанной в п.2.1. настоящего договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета на оплату. 2.4. В случае если в ходе проведения работ указанных в п.п.

1.1, выявляются неисправности огнетушителей не обнаруженные при приемке огнетушителей, то исполнитель выставляет заказчику счет на проведение дополнительных работ и передает с использованием средств факсимильной связи.

2.5. Оплата за дополнительные работы производится заказчиком за фактически проделанную работу на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.1. Исполнитель обязуется: 3.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 в срок не более 10 рабочих дней, после поступления предоплаты. 3.1.2. Выполнить работы собственными силами и из своих материалов.

3.2.2.

Договор оказания услуг с предоплатой 50 образец

× — — Оглавление: В результате предоплату вернуть, скорее, всего, не удастся, и тогда заказчик фактически может потерять и время и деньги.

3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. Своевременно оплатить работу в порядке, указанном в разделе 2 настоящего договора.
Единственным способом избежать подобных последствий является включение в текст соглашения условий о коммерческом кредите. Суть такого кредита в том, что он должен быть возвращен заказчику вместе с начисленными процентами, если условия договора не будут выполнены:

  • работа выполнена не в тех объемах, как изначально описывалось в договоре;
  • качество работы неудовлетворительное;
  • работа вообще не выполнена.
  • работа сдана с нарушением срока по вине заказчика;

Таким образом, в данном случае предоплата – это не просто авансирование сделки, т.е.

Согласно этому условию аванс, т.е. предварительная оплата, признается коммерческим кредитом Коммерческий кредит – это особая разновидность займа, который предоставляется под товары или услуги. Кредитором выступает сам заказчик, а «заемщиком» – исполнитель. — оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ по настоящему Договору.
— произвести оплату в установленном объёме и в установленные сроки, указанные в п.2 настоящего Договора.3.3. Исполнитель имеет право вносить изменения на например, веб-сайт, по предварительному согласованию с Заказчиком, необходимые для качественного оказания услуг по Договору.

4. Условия и сроки оказания услуг (работ) 4.1. Оказание услуг по настоящему Договору производится в течение количество дней-и банковских дней после выполнения обязательств Заказчиком по оплате, предусмотренных п.2.2.

настоящего Договора. 4.2. Статья 779 ГК РФ ) Гражданского кодекса РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти.

Согласно п. 2 указанной статьи правила гл. 39 Способ и сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях) к Договору.4.2.

Предоплата по договору оказания услуг


› Очень часто при заключении договора об оказании услуг исполнитель настаивает на включении пункта о предоплате, т.е. получении части суммы (обычно не более половины) сразу в качестве аванса.

Подобная мера в большей степени отвечает интересам исполнителя, но вместе с тем создает значительные риски для заказчика. Образец договора, подробную инструкцию по его составлению можно найти в статье.

Мнение экспертаСоболев ДмитрийЮрист по административным правонарушениям, эксперт сайтаРанее мы обсуждали существенные условия договора оказания услуг, рекомендуем вам ознакомиться с этой информацией .

Содержание Практика показывает, что основные риски по такому договору несет заказчик, потому что исполнитель получает только преимущества:

  1. на эти деньги можно приобрести материалы, оборудование и другие средства, необходимые для выполнения работ.
  2. средства частично поступают сразу в качестве , что служит гарантией полной оплаты услуги в дальнейшем;

При этом может возникнуть ситуация, при которой заказчик потребует вернуть аванс, однако сделать это будет крайне затруднительно, поскольку законодательство встает в основном на сторону исполнителя:

  • ГК допускает отказ от сделки в одностороннем порядке, но тогда заказчик лишается предоплаты.

  • С другой стороны, заказчик не сможет вернуть эти средства и в том случае, когда он своими действиями создаст такие условия, при которых выполнение работы практически невозможно (отсутствие доступа в помещение, отсутствие электричества и т.п.). Соответствующие доказательства неприемлемости условий работы исполнитель должен предъявить суду самостоятельно.

Таким образом, основной риск для заказчика в том, что он не получит услугу либо получит ее в таком качестве исполнения, которое заметно хуже ожидаемого. В результате предоплату вернуть, скорее, всего, не удастся, и тогда заказчик фактически может потерять и время и деньги.

Единственным способом избежать подобных последствий является включение в текст соглашения условий о коммерческом кредите. Согласно этому условию аванс, т.е.

Договор возмездного оказания услуг образец

3.3.

Исполнитель имеет право вносить изменения на например, веб-сайт, по предварительному согласованию с Заказчиком, необходимые для качественного оказания услуг по Договору. 4. Условия и сроки оказания услуг (работ) 4.1. Оказание услуг по настоящему Договору производится в течение количество дней-и банковских дней после выполнения обязательств Заказчиком по оплате, предусмотренных п.2.2.

настоящего Договора. 4.2. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.

4.3. В течение количество дней дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо при наличии недостатков представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 4.4. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение количество дней дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

4.5. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 5. Ответственность сторон 5.1. За нарушение сроков оказания Услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% процентов от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.

5.1. За нарушение сроков оказания Услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 1 % процентов от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки. 5.2. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 1 % процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 6. Разрешение споров 6.1.

Договор на предоплату услуг

— — Предмет договора.

1.1. Предоплата по договору оказания услуг Позиция заявителя жалобы о том, что выполнение работ при отсутствии предоплаты, как это предусмотрено, является основанием для освобождения от оплаты оказанных услуг, не может быть признана правильной. Аванс в договоре оказания услуг ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Сторона 1 поручает, а Сторона 2 принимает на себя обязательство осуществлять подготовку к проведению семинара, а именно: — бронирование и приобретение авиабилетов для участников семинара; — бронирование гостиничных номеров для проживания участников семинара; — организацию питания и проживания участников семинара; — организацию встреч и проводов участников семинара; 1.2.Авансовые платежи в договоре подряда Но при отсутствии соответствующих указаний в договоре оплата работ производится в соответствии с общими правилами оплаты работ, выполняемых по договору подряда (ст. 711 ГК РФ). По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.

4.3. В течение количество дней дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо при наличии недостатков представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

4.4. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение количество дней дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

4.5. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. Ответственность сторон 5.1.

За нарушение сроков оказания Услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% процентов от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки. 5.1. Важно Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для

Договор оКазания услуг с авансом образец 2020 год

› Это быстро и бесплатно !

Или позвоните нам по телефонам: Москва, Московская область Санкт-Петербург, Ленинградская область Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

г. ________________ «___»__________ 20___ года Находясь в здравом уме и ясной памяти, действуя добровольно, заключили настоящий предварительный договор о нижеследующем: 1.1. Стороны обязуются заключить в будущем договор о продаже недвижимого имущества (Основной договор) на условиях, предусмотренных настоящим предварительным договором.

В соответствии с п. Также содержит условие

«Оплата произведенная при подписании договора является задатком и возврату не подлежит»

Потребитель оплатил 50%, через пару дней передумал и написал отказ.

С другой стороны такие условия явно ограничивают права потребителя по 32 статье ЗоПП. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий о нижеследующем.

В случае отказа от подписания акта и непредставления мотивированных доказательств отказа со стороны заказчика в течении 5 (пяти) рабочих дней, работа по п.1.1 считается выполненной. 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 4.2. Стороны не несут ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стало возможным вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 5.1. В случае отказа от подписания акта и непредставления мотивированных доказательств отказа со стороны заказчика в течении 5 (пяти) рабочих дней, работа по п.1.1 считается выполненной.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 4.2. Стороны не несут ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стало возможным вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств.

Как вносится предоплата по договору оказания услуг

Нанимая людей на выполнения определённых работ или оказания услуг, стороны могут прийти к необходимости о внесении предварительного платежа. Деньги должны быть переданы до момента выполнения задания, непосредственно при заключении основного соглашения.

Далее рассказано, что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенников, какие документы должны быть оформлены для безопасной передачи денежных средств.

Содержание статьи Заключив договор об оказании услуг, лицо, являющееся исполнителем, соглашается выполнить для заказчика определённую работу, получив взамен денежное вознаграждение (). Зачастую работнику в целях подтверждения платежеспособности и благонадёжности предоставляют предоплату. Обычно – если соглашение рассчитано на длительный период, потребуется провести дорогостоящие и сложные работы.

Предоплата предусматривает заблаговременную передачу определённой части суммы, являющейся наградой за выполнение работы. Следовательно, она начисляется исполнителю ещё до окончания работы. Предоплата не является обязательным условием при заключении данного типа договоров.

Соглашение о подряде с пунктом о предварительной оплате может быть составлено только при обоюдном согласии сторон.

Предоставляется она в качестве гарантийного платежа, благодаря чему исполнитель обязуется оказать платные услуги. Это выгодно обоим партнёрам:

  1. Работник убедится в платежеспособности и надёжности заказчика и сможет спокойно продолжить работу. Заказчик услуги часть своих обязанностей выполнил.
  2. Клиент не задумает резко отказаться от соглашения, поскольку потеряет средства, внесённые ранее. А исполнитель теперь не сможет отказаться от ещё не начатой работы, ведь договор теперь действует с момента подписания и передачи предоплаты.

Исполнитель также гарантирует себе, что даже в случае отказа от его услуг () или создания затруднительных условий со стороны заказчика (), он сохранит часть денег себе.

Предоплата в договоре возмездного оказания услуг

Бесплатная консультация по телефону: +7(499)495-49-41 Содержание Нанимая людей на выполнения определённых работ или оказания услуг, стороны могут прийти к необходимости о внесении предварительного платежа. Деньги должны быть переданы до момента выполнения задания, непосредственно при заключении основного соглашения.

Далее рассказано, что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенников, какие документы должны быть оформлены для безопасной передачи денежных средств.Заключив договор об оказании услуг, лицо, являющееся исполнителем, соглашается выполнить для заказчика определённую работу, получив взамен денежное вознаграждение (ст. 779 ГК РФ). Зачастую работнику в целях подтверждения платежеспособности и благонадёжности предоставляют предоплату.

Обычно – если соглашение рассчитано на длительный период, потребуется провести дорогостоящие и сложные работы.

Предоплата предусматривает заблаговременную передачу определённой части суммы, являющейся наградой за выполнение работы. Следовательно, она начисляется исполнителю ещё до окончания работы.

Предоплата не является обязательным условием при заключении данного типа договоров. Соглашение о подряде с пунктом о предварительной оплате может быть составлено только при обоюдном согласии сторон.Предоставляется она в качестве гарантийного платежа, благодаря чему исполнитель обязуется оказать платные услуги. Это выгодно обоим партнёрам:

  1. Работник убедится в платежеспособности и надёжности заказчика и сможет спокойно продолжить работу. Заказчик услуги часть своих обязанностей выполнил.
  2. Клиент не задумает резко отказаться от соглашения, поскольку потеряет средства, внесённые ранее. А исполнитель теперь не сможет отказаться от ещё не начатой работы, ведь договор теперь действует с момента подписания и передачи предоплаты.

Исполнитель также гарантирует себе, что даже в случае отказа от его услуг (ст.

782 ГК) или создания затруднительных условий со стороны заказчика (ст. 781 ГК), он сохранит часть денег себе.Однако

Договор с предоплатой: образец

» » » При покупке недвижимости, участники сделки часто заключают предварительный договор с указанием в нем в качестве предоплаты внесение задатка как гарантию покупки, если у покупателя не хватает денежных средств, чтобы полностью расплатиться с продавцом. Основные положения при заключении такого договора предусмотрены статьей 429 Гражданского Кодекса РФ.

Содержание договора Несоблюдение некоторых условий предварительного договора может повлечь за собой расторжение сделки или признание ее недействительной. Законом регулируются следующие условия заключения подобных договоров:

  1. Условия, на которых заключается договор, и условия будущего соглашения, на основании которых недвижимость будет передана в собственность покупателю – полная стоимость покупаемой недвижимости;
  2. Законодательством определена основная форма договора купли-продажи недвижимости. Обязательная письменная форма подобного договора установлена статьей 160 ГК РФ. При несоблюдении условий данной статьи, договор может быть признан недействительным;
  3. Срок действия предварительного договора. Это срок, в который стороны должны заключить основной договор купли-продажи недвижимости. Если срок сторонами не определен, то согласно п. 4 ст. 429 ГК РФ, устанавливается срок не более 1 года. В случае невыполнения покупателем своих обязательств по договору, продавец может обратиться в суд с иском, чтобы принудить покупателя к заключению основного договора купли-продажи недвижимости (ст. 445 ГК РФ).
  4. Предмет договора должен иметь полное и четкое описание, поэтому в договоре указывается не только юридический адрес покупаемой квартиры, но и этаж, на котором она расположена, год постройки дома, площадь и другие характеристики;

Задаток Задаток — денежная сумма, выплачиваемая продавцу в счет погашения полной стоимости покупаемой квартиры и служащая обеспечением исполнения обязательств покупателя (согласно ст.